Bauzeitverschiebung: Anspruch auf Mehrvergütung durch Anordnung der Leistungsänderung
Bauzeit (Baurecht), Leistungsänderung (Baurecht), Zusatzleistungen (Baurecht)OLG Brandenburg – LG Franfurt/Oder 25.6.2020 12 U 59/19 Bauzeitverschiebung: Anspruch auf Mehrvergütung durch Anordnung der Leistungsänderung In der Mitteilung an den Auftragnehmer über eine Verschiebung des Baubeginns liegt eine Anordnung zur Leistungsänderung hinsichtlich der Bauzeit i.S.d. § 1 Abs. 3 VOB/B. (Rn.32) Haben die Parteien vereinbart, … Weiterlesen …